工程意向书15篇（精选范文）

工程意向书15篇

　　在现实社会中，很多时候都可能需要用到意向书，需要注意的是法律并没有对意向书的效力作出规定，那么相关的意向书到底怎么写呢？下面是小编收集整理的工程意向书，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

工程意向书1，828啦分享最新好文章，本文出自828la实用文栏目：

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，双方本着平等互利、精诚合作的原则，经协商一致，达成如下合作意向：

　　第一条项目概况甲方和华世丹药业公司联合开发的家属院2、3号老住宅楼拆掉后新盖的高层住宅——华美名居项目，总建筑面积大约3万平米。

　　第二条承包内容及方式：施工图纸内（除消防、电梯，通风）的全部内容，并由乙方实行包工包料的方式进行承包。

　　第三条垫资要求：地上2层封顶后，付进度款。后每5——6层封顶付一次进度款，待签正式施工合同时另外详细约定。

　　第四条本意向书主要内容：优先确定施工承包主体单位。

　　第五条合同价款合同价款确定：执行20xx年新疆地区现行建筑安装工程预算定额、估价表，人、材、机执行自治区定额站发布的现行信息指导价进行调整，并依据工程类别计取各项税费，

　　第六条履约保证金及退还保证金支付：本意向书签订后当日内，乙方应交纳

　　120万元的履约保证金。正式进场开工前缴纳其余180万元保证金。保证金退还：预售证取得一个月后退50%，主体封顶中检后退50%。

　　第七条工程分包本工程由乙方全部承包，甲方暂不分包。

　　第八条甲方责任甲方确保该项目由乙方总承包并签订正式《建设工程施工合同》。

　　第九条乙方责任乙方保质保量安全完成施工任务，确保交房。

　　第十条合同效力本合同经甲乙双方代表签字盖章，首期保证金缴纳完毕到账即生效。

　　作为《建设工程施工合同》的前期部分，与《建设工程施工合同》具有同等效力。

　　本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　代表人：

　　___年___月___日

工程意向书2，828啦分享最新好文章，本文出自828la实用文栏目：

致：_____县经济开发区建设投资有限公司

　　________项目管理咨询有限公司

　　由于20____年____月____日工程施工场地供水管道被其他单位破坏，导致大量水源及土方流入我标段基槽内，造成我标段基础内模板、铁件、支撑树被淹埋，并且基坑内大量积水，使我方无法正常施工。此次管道破坏使我施工方所承包的标段发生了如下费用及损失：

　　1、施工人员窝工补偿，进退场费用，

　　2、材料损失的补偿费用，

　　3、降排水措施补偿费用，

　　4、人工清除淤泥补偿费用，

　　5、其它相关的企业管理费、现场经费等补偿费用，

　　以上发生的损失，是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同文件的规定，业主应对我部上述发生的费用给予补偿，以利我部减少损失，恢复施工继续履行好合同的责任和义务。

　　此！致！

　　____县____建筑安装工程公司

　　____第六标段项目部

　　20____年____月____日

工程意向书3，828啦分享最新好文章，本文出自828la实用文栏目：

致：__________

　　由我部中标承建的__________一期道排工程于20____年10月根据合同要求及甲方现场指令单开工建设，并于20____年底完成一期一标、二标道排工程施工，（三标由于房建未开工建设无法施工）而三标段直到20____年8月开始进行施工，目前已基本施工完毕，实际工期已超合同工期两年零9个月，工期滞后给我部造成工程成本相应增加，经我部根据现场实际情况综合分析，下列原因造成工期滞后：

　　1、一标、二标施工时，土建单位工期滞后、配套单位及室外工程单位（尤其是园林单位进度滞后）。造成我部工期相应滞后。

　　2、受天气原因影响工期滞后，如20____年上半年连续阴雨天气时间长达180天左右。

　　3、各单位重大工程变更影响、工期滞后。

　　4、三标房建20____年底开工，20____年基本完成造成我部施工滞后。综上几点所诉，非我部原因造成工程滞后，给我部造成各项施工成本损失，依据建设部等九部委第56号令《标准施工招标文件》的规定，现我部就现阶段实际进度状况及给我部造成的实际损失情况，向贵司提出索赔意向，具体索赔清单如下：

　　1、工期索赔：自20____年____月____日顺延自一期道排工程竣工。

　　2、不可辞退人工工资索赔：超出合同工期部分按日计取。

　　3、材料费用索赔：我部不承担合同不可调整的材料价格比例5%（涨幅%5以内不予调整部分）且不承担其它材料不可调价的风险，合同完工，后期所有材料价格应按实调整。

　　4、机械使用费及进出场费增加索赔：机械闲置费按自有机械与租凭机械各半计取，机械进出场费按每阶段增加一次机械进出场费用。

　　5、定额人工及合同计时工索赔：按湘建价文件发布规定调整日分阶段调整。

　　6、已完工程管理费索赔：管理人员工资、办公通信、交通、伙食等费用，按日计取费用。

　　7、已完工程成本时间价值索赔：按施工成本—已付进度款×银行同期贷款利率计算×索赔工期

　　8、企业管理费索赔，按企业规定比率进行计算。

　　_________建设工程有限公司

　　_____一期道路及排水工程项目部

　　20____年____月____日

工程意向书4，828啦分享最新好文章，本文出自828la实用文栏目：

　　甲方：

　　乙方：

　　经双方协商，甲方现有北京电影制片厂厂区部分拆除项目，拆除总面积约二十六万平米，工期暂定二个月，乙方愿协同甲方共同办理并完成此项目，达成初步意向如下：

　　一、甲方责任:

　　1.甲方负责与中影集团北京电影制片厂洽谈并签订合同。

　　2.甲方负责与中影集团北京电影制片厂办理拆除的合法批件。

　　3.甲方负责安排乙方进场的住房与水电相关事宜。

　　4.甲方负责施工期间与北京电影制片厂的协调厂内工作。

　　二、甲方义务:

　　1.甲方合同签订前，甲方必须承诺乙方为甲方的第一承包人。

　　2.甲方合同签订后，甲方必须通知乙方前来洽谈正式合同。

　　3.甲方与乙方达成合同后，甲方必须马上安排乙方进驻现场办公。

　　4.甲方在收到乙方施工竣工后，甲方必须在短期内验收，验收合格后必须马上付清乙方余款。

　　三、乙方责任:

　　1.乙方负责合同签订前，人员与设备的前期调配。

　　2.乙方负责合同签订时，提供施工人员资格证书。

　　3.乙方负责合同签订后，与厂内拆除办进行交接。

　　4.乙方负责施工过程中，房屋拆除与渣土清运工作。

　　四、乙方义务:

　　1.乙方必须在合同签订前为甲方保密，不得肆意宣扬或分包。

　　2.乙方必须在与甲方签订合同时，积极配合甲方进场交接。

　　3.乙方必须在甲方安排完办公现场后，三个工作日内人员到场履行合同。

　　4.乙方必须按时保质保量的完成拆除任务，渣土清运外部事宜自行处理。

　　以上仅为与北京电影制片厂拆除合同前合同意向书，正式合同需甲方与北京电影制片厂达成正式合同后再与乙方签订，施工价格暂定每平米40元人民币(大写:肆拾元整)，如甲方正式合同签订后，甲乙双方不能在五个工作日内达成共识，若因甲方原因甲方按意向书总造价的33%赔付，若因乙方原因乙方按意向书总造价的33%赔付。如意向书有其他不足，加以备注。

　　备注: 此意向书一式两份，甲乙双方各持一份，签字盖章生效，并具法律效应。

　　甲方: 乙方:

　　(盖章) (盖章)

工程意向书5，828啦分享最新好文章，本文出自828la实用文栏目：

致：________________有限公司

　　原因：____________公司承建____小区综合楼主楼部分在二次结构砌筑施工以来，进场施工材料认价存在分歧，主要原因是由于贵公司认价价格和现场进厂价格存在差议，所含各项价格直接进购买价格，为解决此事、____月份贵公司____总专程组织项目部人员及贵方工程部人员召开材料认价会，双方达成协议，现场使用石膏砖其主要材料有贵公司直接采购，砂石料、水泥有我方购买。

　　索赔原因：项目部自_________年____月_____日通知贵公司材料主管和师傅开始督促石膏块进场，但至______年____月____日未进场，现已经造成现场砌筑工人窝工，(现场施工人员____人、其中技工______人)及项目部管理费增加，根据相关合同法相关规定;如果有以下原因造成施工方损失的可以索赔：

　　1、甲方供应材料不及时，造成现场窝工产生费用的

　　2、由于设计更改造成损失的。

　　3、不可抗力造成损失超出一定承担范围的。

　　论述：针对以上情况，现我公司提出索赔依据并按照程序通知贵公司，应立即给予回复和认同，超出法定时间视为认可，我方将索赔费用整理后按照程序报给贵公司预算部门。

　　_______________工程有限公司

　　__________年______月______日

工程意向书6，828啦分享最新好文章，本文出自828la实用文栏目：

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲方和乙方经过平等自愿友好协商就石河子天富热电厂煤场全封闭EPC总承包项目工程达成合作意向：

　　1、甲、乙双方共同组成联合体单位投标，甲方作为主办方，乙方作为协办方，

　　2、甲、乙双方共同为该项目的中标方，乙方是实际承包管理单位。甲方负有监督管理责任，乙方完全负责该项目的生产经营，并接受甲方的监督，

　　3、乙方向甲方开具发票，乙方做成本核算，成本发票留在乙方处理。乙方向甲方提供缴税发票复印件并加盖公章，甲方向业主开具发票并按税务部门规定的差额交税。

　　4、工程合同签订后，业主向甲方支付工程款，甲方在三个工作日内足额支付给乙方，乙方7个工作日内向甲方支付工程款总造价的百分之一的管理费，

　　5、乙方向甲方上缴工程总造价百分之一的管理费，劳保费统筹费用按照上级部门返还的数额，甲、乙双方各分50%，

　　6、甲方认可乙方按规范选择的专业合格分包商及材料供货商，

　　7、该协议是双方合作意向协议，是指导性，原则性协议，是联合体投标协议书的前提，是将来项目工程中标后双方签订工程施工合同的文件依据，双方共同遵守。

　　8、该工程合作意向书一式六份，各执三份。

　　甲方：__________

　　乙方：__________

工程意向书7，828啦分享最新好文章，本文出自828la实用文栏目：

　　甲方发包人：

　　乙方承包人：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律行政法规，遵循平等。自愿。公平和诚实信用的原则，经双方友好协商就乙方承包甲方xx社区期项目工程的施工事宜达成以下条款，特订立此合同双方共同遵照执行，如按照招投标签订的制式（备案）合同与协议不一致时，以本协议相关内容为准。

　　一、工程概况：

　　1，工程名称：xx社区期

　　2，工程地点：xx县xx镇xx社区

　　3，结构形式：砖混结构

　　4，建筑面积：2栋，5层+1，（共10500左右平方米）

　　二、工程承包范围：

　　以发包人提供的施工图中交房标准包工包料进行总承包施工图纸，所含土建，安装等全部工程内容（挖槽，基护）

　　三、承包方式：

　　包工包料，垫资施工

　　四、合同工期：

　　开竣工日期：开工日期自挖槽，3：7灰土始直交钥匙完毕，x天，以甲乙双方监理确认现场签订日期为准，总有效工期x天如遇其他不可抗拒因素双方具体协商

　　五、工程质量

　　工程质量标准：

　　1，达到国家现行规范规定的合格标准。

　　2，做到与工程质量相匹配的施工技术，资料完整齐全最新施工承包意向书范本最新施工承包意向书范本。

　　3，材料要求：

　　（1）乙方负责工程所有的施工材料及设备的购买，乙方所购的施工材料，必须符合国家现行规范和有关行业技术标准，地方有关规定的相关质量要求，要求国标

　　（2）乙方未购的材料设备均需通知监理人员进行进场报检和鉴定取样工作，并且经检验不合格的材料。设备不得用于工程上（3）乙方负责及时准确的收集和整理全部工程技术资料，并用于工程竣工验收将竣工资料整理成册，按建设行政主管部门要求的份数送交甲方。

　　六、工程款结算方式及付款方式：

　　1、结算依据：工程结算以发包人审核签字后的竣工图纸，图纸会审工程联系单、设计变更工程洽商、施工现场签证单及甲方认可的施工文件等原件为计算依据，包工包料：每平方米捌佰叁拾元整

　　工程变更不得超过壹仟元，不计价，超过壹仟元，甲方付给乙方材料款，材料及人工费调整按当地xx市信息指导价执行。

　　2、工程付款方式：

　　（1）乙方与甲方签订正式合同后，交保证金元±0.00返50%最新施工承包意向书范本合同范本。

　　（2）垫资三层封顶后付已完工程量的70%，七日内付清并返清保证金。

　　（3）所承建楼封顶后，付已完工程量的70%（含已付款）七日内付清。

　　（4）交钥匙后经验收合格十五日内付总价款的95%，留5%为质量保修金，保修期满后付清，（保修期一年）

　　七、双方权利义务

　　1、甲方的权利义务

　　（1）负责施工现场三通一平工作。

　　（2）负责确认水准点、坐标点，以及书面形式通知乙方。

　　（3）负责向乙方提供设计图纸4套（包括一套竣工图纸）组织设计单位和乙方，管理单位进行图纸会审。

　　（4)保证合同的有关条款及时向乙方支付工程款。

　　（5）有权监督乙方的工程质量、工程进度。

　　（6）甲方有权根据工程管理的实际工作情况，提出调整乙方项目部的管理人员构成和相关管理要求。

　　（7）及时组织相关单位进行竣工验收。

　　（8）甲方负责承担全部招标代理费用。

　　2、乙方的权利、义务

　　（1）服从甲方施工现场的场地和分配高度，严格服从监理单位的施工管理中的'职权和各项管理要求，监理单位应在工程管理中对甲方负责最新施工承包意向书范本最新施工承包意向书范本。

　　（2）施工时施工现场的临时道路、临水、临电的现场布置工作。

　　（3）开工前必须向甲方提交有效的施工组织设计。

　　（4）负责整理图纸会审的资料。

　　（5）乙方现场施工代理人，必须由乙方开具的法人委托书有，必须以书面形式加盖公章

　　（6）施工现场组成保证施工需要的项目部，同时负责其他相关事宜，建立本工程需要的质量保证管理体系，保证施工组织设计的实施。

　　（7）积极配合甲方和监理单位的质量检查，按照要求提供资料：隐蔽工程质量，检查最晚提前一天通知甲方和监理单位有关人员，应妥善做好进场材料的保管和存储，避免发生损失和丢失。

　　（8）确保施工现场整洁有序，做到安全生产、明文施工并做好环境保护和场扬尘治理工作，严防发生各类伤亡事故，如有发生责任及损失由乙方承担。

　　（9）做好本工程的安全保卫工作和已完工程的未交甲方前的成品保护工作，认真执行甲方各项管理规定。

　　八、违约责任

　　1、双方在履行合同过程，因违约造成的损失由违约方承担。

　　2、因甲方原因造成乙方不能进场施工，给乙方造成损失，超过一个月，乙方有权解除合同，甲方应支付费用和损失，按银行利息加倍赔偿违约金

　　3、因甲方按协议规定的时间如数支付工程款，如逾期一天按拖欠支付工程款的千分之五，支付乙方违约金，逾期两个月，乙方有权停止施工，工期顺延，并承担乙方因停工期间所有的经济损失及按上述约定支付乙方违约金最新施工承包意向书范本合同范本。

　　4、工程质量达不到建设部颁发的规范合格验收标准，发包人有权对承包人进行处罚，限期修复，延误工期不顺延，由此造成的损失均由承包人承担。

　　九、工程验收

　　竣工日期。发包人在收到承包人竣工报告十五个工作日内，组织有关单位验收，工程竣工验收通过，承包人送交竣工报告日期为实际

　　十、其它

　　1、本工程经政府有关部门招标后，发包人与承包人所签的《建设工程施工合同》，本合同与补充合同不一致时已补充合同为准，补充合同与本合同具有同等法律效益。

　　十一、争议与解决办法

　　在履行工程中争议由xx市建设主管部门调解，调解不成的任何一方向工程所在地的人民法院提起诉讼。

　　发包人（公章）

　　承包人（公章）

　　法人或其授权代理人签字

　　身份证号：

　　通讯地址电话：

工程意向书8，828啦分享最新好文章，本文出自828la实用文栏目：

　　甲方：

　　乙方：

　　盘锦隆源机械制造有限公司新建工程坐落于大洼县新开镇，占地4826.3平方米。工程计划在20xx年动工，预计总造价4750000.00元。因乙方信誉度高、技术先进、工程质量较好，甲方决定将新建工程（1#厂房、3#厂房，仓库）承包予乙方。按照平等互利、团结协作、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商就双方参与盘锦隆源机械制造有限公司新建工程项目施工双方应做到以下几点：

　　甲方的权利义务

　　（1）负责施工现场三通一平工作。

　　（2）负责确认水准点、坐标点，以及书面形式通知乙方。

　　（3）负责向乙方提供设计图纸4套（包括一套竣工图纸）组织设计单位和乙方，管理单位进行图纸会审。

　　（4）保证合同的有关条款及时向乙方支付工程款。

　　（5）有权监督乙方的工程质量、工程进度。

　　（6）甲方有权根据工程管理的实际工作情况，提出调整乙方项目部的管理人员构成和相关管理要求。

　　（7）及时组织相关单位进行竣工验收。

　　（8）甲方负责承担全部招标代理费用。

　　意向人：

　　日期：

工程意向书9，828啦分享最新好文章，本文出自828la实用文栏目：

致：_____项目管理有限职责公司

　　由于__________医院门诊部门诊楼抗震加固改造工程在施工过程中受到来至社会人员的干扰，无法继续施工，受到干扰的时间有____月____日至____月____日，____月____日至____月____日，____月____日至____月____日。给我方带来较大的经济损失及工期拖延。

　　我方特向贵方表示费用及工期索赔意向，期间发生了如下损失：

　　1、施工人员窝工补偿费、进出场费。

　　2、设备窝工补偿费、进出场费。

　　3、其他相关的企业管理费、现场经费。

　　_____________有限公司

　　_______年____月____日

工程意向书10，828啦分享最新好文章，本文出自828la实用文栏目：

　　建筑承包单位(甲方)：建筑施工单位(乙方)：

　　为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务，促使双方互惠互利，搞好配合，按时保质保量的完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本意向协议书。

　　一、工程名称：东营经济开发区高科走廊

　　二、工程地点：东五路以东，汾河路以北

　　三、施工承包方式：

　　① 承包范围：设计图纸范围内土建工程及安装工程(甩项项目见总承包合同)

　　② 承包方式：包工包料(甲方供应商砼)

　　四、工程造价：本意向协议书全部工程建筑面积约为35000平方米，施工图预算造价人民币约：4900万元。

　　五、工程款结算以施工图纸预算加增减变更预算进行结算。

　　六、计价方式：计价依据20xx《山东省建筑工程工程量清单计价规则》、20xx年《山东省建筑安装工程消耗量定额》、20xx年《东营市工程结算资料汇编》、执行20xx年价目表及东营市汇编，人工费执行50元/工日，材料费按现行市场价目经甲乙双方共同确认后调整，机械费不予调整，结算时根据正式施工图及变更洽商，现场签证计算的工程量及甲乙双方确认的单价、费率据实确定结算总价，该工程为III类取费。

　　七、付款方式：

　　按工程预算作为计价基础，据实结算每一单体楼正负零完工付已完成工程量的80%，主体完工付已完工程量的80%，竣工验收交付使用付至已完工程量的80%，工程结算完成后，按照结算报告付至总造价额的95%，(两个月内审计必须完成)余款保修期满7日内一次性付清。(再调整)

　　八、该工程特点：该工程为三楼框架，一次性投资很大。

　　九、如果甲方到合同约定付款日期未能及时付款，乙方有权停工，如十日内还未能付款，甲方承担乙方所有费用。

　　十、本协议未尽事宜可执行总承包合同和招标文件。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程意向书11，828啦分享最新好文章，本文出自828la实用文栏目：

致：xx

　　由于xx年x月份的连续降雨引发“xx”重大自然地质灾害事故。事故发生后，项目部于x月x日上午x时许，接监理部口头通知要求工程全面停工，立即组织人员对各施工区及生活营地进行彻底的安全检查，以防灾害再次发生，造成人员伤亡。项目部接到通知后，立即组织人员进行全面排查。并于下午接到监理x号工程暂停指令单。

　　项目部于x年x月x日接监理部《关于全工地撤离施工人员的紧急通知》的通知（通字x第x号）要求：“x”。项目部随后上报了撤离人员进度及计划留守人员数量。于x年x月x日接监理部《关于撤离施工人员的紧急通知》的通知（通字x第x号）要求：“除大坝标的抗洪抢险人员外，其余各主标（包括营地标）的施工人员于x年x月x日前全部撤离施工现场”，同日接到业主《关于做好人员撤离工作的紧急通知》，接通知后我部认真组织在x月x日下午将全部人员撤出工地。

　　进入x月下旬天气好转后，监理部及业主电话通知我部，安排部分人员进场进行施工人员营地的搬迁及施工现场安全隐患排查、整改工作。我部接到通知后积极组织人员于x月x日进场相继完成了营地搬迁等工作。并于x年x月x日接监理部工程复工指令单，通知本标段于x年x月x日全面恢复施工。期间我标段发生了如下费用及损失：

　　1、施工人员窝工补偿，进退场费用，

　　2、设备窝工补偿费用，

　　3、材料损失的补偿费用，

　　4、撤退时业主拆除我部营地等损失，

　　5、其它相关的企业管理费、现场经费等补偿费用，

　　以上发生的损失，是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同文件第x款第x项、合同文件第x款第x项、合同文件第x款第x项及合同文件第x款第x项的规定，业主应对我部上述发生的费用给予补偿，以利我部减少损失，恢复施工继续履行好合同的责任和义务。

　　此致

　　xx项目部

　　20xx年xx月xx日

工程意向书12，828啦分享最新好文章，本文出自828la实用文栏目：

　　致：xxx

　　由于xx年xx月份的连续降雨引发“xx”重大自然地质灾害事故。事故发生后，项目部于xx月xx日上午x时许，接监理部口头通知要求工程全面停工，立即组织人员对各施工区及生活营地进行彻底的安全检查，以防灾害再次发生，造成人员伤亡。项目部接到通知后，立即组织人员进行全面排查。并于下午接到监理xx号工程暂停指令单。

　　项目部于xx年xx月xx日接监理部《关于全工地撤离施工人员的紧急通知》的通知（通字x第x号）要求：“xx”。项目部随后上报了撤离人员进度及计划留守人员数量。于xx年xx月xx日接监理部《关于撤离施工人员的紧急通知》的通知（通字x第x号）要求：“除大坝标的抗洪抢险人员外，其余各主标（包括营地标）的施工人员于xx年xx月xx日前全部撤离施工现场”，同日接到业主《关于做好人员撤离工作的紧急通知》，接通知后我部认真组织在xx月xx日下午将全部人员撤出工地。

　　进入xx月下旬天气好转后，监理部及业主电话通知我部，安排部分人员进场进行施工人员营地的搬迁及施工现场安全隐患排查、整改工作。我部接到通知后积极组织人员于xx月xx日进场相继完成了营地搬迁等工作。并于xx年xx月xx日接监理部工程复工指令单，通知本标段于xx年xx月xx日全面恢复施工。期间我标段发生了如下费用及损失：

　　1、施工人员窝工补偿，进退场费用，

　　2、设备窝工补偿费用，

　　3、材料损失的补偿费用，

　　4、撤退时业主拆除我部营地等损失，

　　5、其它相关的企业管理费、现场经费等补偿费用，

　　此！致！

工程意向书13，828啦分享最新好文章，本文出自828la实用文栏目：

致：XX

　　我公司于20xx年1月中标海宁市硖许公路（周王庙至长安段）改建工程第五合同段，20xx年1月18日开工到现在，工期过去五分之三，但工程进展缓慢。

　　由于20xx年7月25日在Kxx+xx0处挖方施工时，发现海宁自来水二公司的东西走向供水主管道位于挖方范围内，加上电信、电力管线等原因，导致路基一直停工长达7个月，20xx年3月初自来水新管路和电力管线才施工迁移完毕，旧自来水管道才停止使用。还有Kxx+385～Kxx+700范围内建筑材料和民房施工升降机的拉线依然存在，仍旧成为路基施工的障碍。

　　由于20xx年1月19日在辛江桥左幅3号桥台灌注桩施工中，桩位正好在污水管上，钻机架设桩位一直不能开钻，导致灌注桩施工队一直怠工。计划20xx年xx月初开工的吴家埭桥也因为电信管线和两水工程一直没有开工。

　　以上事件我部每月都集中以书面形式汇报过，事件是外部原因引起的，同时事件也造成我部以下损失：

　　1、工期延误

　　2、工程机械停滞费用

　　3、有关施工人员和管理人员费用

　　以上发生的损失，是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同文件相关条款，业主应对我部以上上述发生的费用和耽误的工期给予补偿，以利于我部减少损失，更好的继续的履行合同的责任和义务。

此致

　　XX改建工程

　　XXX经理部

　　20xx年3月25日

工程意向书14，828啦分享最新好文章，本文出自828la实用文栏目：

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　为促进________经济发展，经甲乙双方协商，就乙方在________投资建设项目，初步达成如下意向：

　　一、项目总投资____万元，占地____亩，初步选址在________________。

　　二、甲方负责为乙方提供建设用地，乙方取得的土地只能用于________项目建设，不得挪作他用。

　　三、甲方为乙方项目建设创造良好的外部环境，保证乙方享受____市有关投资优惠政策。

　　四、乙方确定投资后，甲方负责协助乙方办理项目建设立项及开工前所需的各项审批手续。

　　五、乙方负责提供项目建设方案。

　　六、所建设项目必须符合国家产业政策，并遵守国家有关法律、法规，守法经营，依法纳税。

　　七、本意向书签订后，甲乙双方按各自的义务抓紧时间运作，待条件成熟后签订正式协议。

　　八、本意向书是双方合作的基础，甲乙双方的具体合作内容以双方的正式协议为准。

　　九、本意向一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

　　甲方：________乙方：____________

　　代表人：________代表人：____________

　　____年____月____日____年____月____日

工程意向书15，828啦分享最新好文章，本文出自828la实用文栏目：

　　本协议由下列双方订立：

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》和其他有关规定，结合双方公司合作的具体情况，现初步拟订合作条款如下：

　　1、合同标的

　　乙方执行及完成甲方的规定和要求，在经营范围许可内配合甲方完成在中国国内的工程。

　　2、合同总价 _________

　　本合同价为一次性包定价，包括内容：

　　2.1厂房设备安装前的准备工作，咨询，代理联络，前期采购，辅助绘图工作。

　　2.2设备所需的机械（或钣金）加工件，五金件配送，劳动用品和一系列的辅助材料。

　　2.3工程中所需的人力辅助，工具辅助。

　　2.4配合甲方派遣的工作人员的对饮食起居的安排，不包括苏州市外的服务。

　　2.5安装设备工程后的维护工程：油漆，清理现场，无技术含量较高的检验配合（包括夜间值班），工具保管等。

　　3、合同工期：

　　3.1 乙方必须无条件配合，满足甲方和甲方客户单位的施工进度计划要求。

　　3.2 乙方需按时提供给甲方服务，逾期造成的后果损失的，损失由乙方承担。

　　3.3.1 前期需准备的工作甲方须在工程开始前20天通知乙方。

　　3.3.2 采购送货服务乙方在明确要求后，12小时内给予答复，可进行的任务须在（最多、60小时内完成送货。

　　3.3.3 乙方应及时完成辅助绘图工作，甲方须保证提供资讯完整和联络的时效。

　　3.3根据实地情况，油漆工程和辅助检检验工作等不可一次性完成的，甲乙方经商议后共同解决。

　　4、质量保证

　　乙方应保证其供应的加工件，配件，五金件等都是全新的，应甲方要求，须提供响应质量合格书或型号材质证明，有说明书的特殊器材，乙方应提前提供说明，甲方在违反常例使用后造成后果乙方不承担责任。

　　5、技术资料

　　甲方需要的技术资料，商务讯息，乙方应准备与要求相符的资料，图片，图纸按时寄送给甲方，如甲方认为资料提供不完整或丢失，乙方在收到甲方明确要求后必须免费再次提供。

　　6、管理人员

　　6.1甲方代表为________

　　6.2甲方________对质量负责监督与验收

　　6.3乙方负责本工程的管理人员为_______

　　6.4甲乙方管理人员：

　　6.4.1甲方代表的指令、通知、变更由_________签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签属姓名和日期后生效，甲方代表应及时向乙方提供所需指令，批准，如乙方未能执行，应承担因此给甲方造成的可见损失。

　　6.5.1乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签字交给甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和日期后生效，甲方承担因错误执行指令产生的费用和给其自身造成的损失。

　　6.6甲方责任：

　　6.6.1甲方组织乙方技术人员，采购人员等考察现场，给予口头安全辅导。

　　6.6.2提前提出要求、指令，监督并指出技术上的问题。

　　6.6.3协调乙方人员和________的操作手续。（如进厂，停车，安全服饰等）

　　6.6.4尊重并信任乙方，对甲方在中国国内私自进行的操作，乙方不承担责任。

　　6.7乙方责任：

　　6.7.1乙方在工程开工前7天内将本公司的相关实际情况反应给甲方。

　　6.7.2乙方根据合同规定的工程范围，按质如期提供五金，机械配件，人力并确保质量。

　　6.7.3对额外采购物品需明确报价，并严格遵守书面文件的条款履行责任。

　　6.7.4对甲方的商业信息无条件进行保密，不可越逾甲方私自向甲方客户承接各类大小业务。

　　7、转包与分包：

　　乙方在经营范围许可之外、资质未达标、资金暂缺的情况下，未经甲方批准时，不能将业务分转给其他单位。

　　8、付款方式与索赔：

　　支付：自正式合同生效后，甲方在收到乙方电子、书面报价单后：

　　8.1报价单总价在2，000以内的，甲方每月支付乙方1次。

　　8.2报价单总价在2，000-10，000以内的，甲方预付乙方总价30%以内定金，在验收后的15天内付清余款。

　　8.3报价单总价在10，000-100，000以内，甲方预付乙方总价70%以内预付款，余款在工程结束前结清。

　　8.4报价单总价在100，000以上的，须协商后制定单独的项目合同。

　　8.5如当时无法立即验收的情况下，在交纳上述定金后，可暂扣余款的10%作为担保金，工程结束前验收合格的，甲方支付乙方所有余款，验收时任有异议的，可制定书面条款再进行处理。

　　索赔：乙方对合同要求不符应负有责任，并且甲方在工程有效期内（甲方的工程期间和之后的3个月）提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

　　8.6乙方同意甲方有理由地拒收货物和对某项目工作的终止，乙方负担发生的一切损失和费用，包括仓储、装卸费用、运费、等一切额外开支。

　　8.7根据货物的疵劣和甲方受损的程度，经双方同意实行货物价格的降价处理。

　　8.8更换、修正有缺陷的货物，更正乙方因技术不良造成的施工错误，以达到正式合同的规定，乙方承担一切费用和风险。

　　8.9乙方延误甲方竣工工期，有明确证明的情况下，乙方承担甲方赔偿金的_____%。

　　8.10如果乙方未能按照正式合同规定的时间按期操作，应当向甲方支付违约金：报价单价格的1%/天，如在20天内仍未作出改变，甲方有权因乙方违约终止合同，而乙方仍有义务支付上述的各种违约金，赔偿金。

　　9、合同文件

　　正式签署的合同文件有以下文件组成：

　　9.1本协议书（参考）

　　9.2正式合同书（最终修正本）

　　9.3各项目报价书（最终修正价）

　　9.4履行合同时所需相关表格：甲乙方各部门管理人员名单，乙方服务项目表，送货清单，人力出勤表格，咨询格式，验收单，支款书，收款单，预付款申请单，索赔书，合同终止书（索赔书、合同终止书由motogroup制定）

　　9.5正式签约合同前的来往函件

　　此意向书还需经双方协商，修改，补充，再次制订正式合同书以后，签字盖章生效。正本一式二份，双方各执一份，副本___份，甲方___份，乙方___份。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　甲方法定代表人签名：乙方法定代表人签名：

　　日期：日期：

--免责声明-- 《工程意向书15篇》是一篇非常优秀的文章，文笔优美俱佳，如果《工程意向书15篇》这篇文章结尾注明了由本站原创，那么《工程意向书15篇》版权就属于本站，如果没有注明那么《工程意向书15篇》这篇文章则转载于网络，或者由本站会员发表，版权归原作者，只代表作者观点和本站无关，如果您认为《工程意向书15篇》这篇文章侵犯了您的权益，请联系我们删除，我们会在看到第一时间删除《工程意向书15篇》这篇文章828la326703。

【结语】：工程意向书15篇（全文完），小编在下方为大家整理了更多好看的相关文章，希望大家能够喜欢。
【温馨提示】：早睡早起，按时吃饭，多运动，每天开心学习和工作，做个健康的正能量人士。

工程意向书15篇

更多【工程意向书15篇（精选范文）】推荐文章

优选实用文排行

工程意向书15篇（精选范文）